новости государства, права, общества по существу
Get Adobe Flash player

Проект федерального закона N 939502-6 «О внесении изменений в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Государственных и муниципальных нужд»

(вносит Законодательное Собрание Санкт-Петербурга)

Внести в статью 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) следующие
изменения:
1) в части 8 слова «в соответствии с гражданским законодательством»
заменить словами «в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей
статьей»;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта при условии, если это было предусмотрено контрактом,
в следующих случаях:
1) по контракту на поставки товаров:
а) осуществление поставок товаров ненадлежащего качества, если
недостатки товаров не могут быть устранены в установленный заказчиком
разумный срок;
б) осуществление поставок некомплектных товаров в случае, если
поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком
разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании товаров или не
заменил их комплектными товарами;
в) неоднократное нарушение сроков (периодов) поставки товаров, если
сроки (периоды) поставки товаров являлись существенным условием
контракта;
2) по контракту на выполнение работ:
а) если подрядчик не приступает в установленный контрактом срок к
исполнению контракта или выполняет работу таким образом, что окончание ее
к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным;
б) если во время выполнения работы нарушены условия исполнения
контракта и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный
срок такие нарушения подрядчиком не устранены либо если нарушения
являются существенными и неустранимыми;
в) неоднократное нарушение сроков (периодов) выполнения работ в
случае, если сроки (периоды) выполнения работ являлись существенным
условием контракта;
3) по контракту на оказание услуг:
а) если исполнитель не приступает в установленный контрактом срок к
исполнению контракта или оказывает услугу таким образом, что окончание ее
к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным либо в
ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим
образом в срок, установленный контрактом;
б) если во время оказания услуги нарушены условия исполнения
контракта и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный
срок такие нарушения исполнителем не устранены либо если нарушения
являются неустранимыми;
в) неоднократное нарушение сроков (периодов) оказания услуг в
случае, если сроки (периоды) оказания услуг являлись существенным
условием контракта.»;
3) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Заказчик не вправе принимать решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта, если обстоятельства, предусмотренные частью 9
настоящей статьи, наступили по вине заказчика.»;
4) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заказчик обязан провести экспертизу поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случае, если контракт расторгается по следующим основаниям:
1) осуществление поставки товаров ненадлежащего качества либо
некомплектных товаров;
2) исполнитель выполняет работу (оказывает услугу) таким образом,
что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно
невозможным;
3) допущенные нарушения условий исполнения контракта подрядчиком не
устранены в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок
либо нарушения являются существенными и неустранимыми.»;
5) в части 11 слова «Если заказчиком проведена экспертиза
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций» заменить словами «В
случае проведения экспертизы, предусмотренной частью 10 настоящей
статьи»;
6) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять
дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика,
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, за
исключением случаев приостановления сроков вступления в силу указанного
решения в соответствии с настоящей статьей.
7) дополнить частями 14.1 — 14.4 следующего содержания:
«14.1. При поступлении в контрольный орган в сфере закупок жалобы на
не вступившее в силу решение заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта указанный орган вправе:
1) приостановить на срок не более десяти рабочих дней расторжение
контракта до рассмотрения жалобы, направив в письменной форме заказчику
требование о приостановлении расторжения контракта до рассмотрения
жалобы, которое является для него обязательным;
2) в течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы по
результатам всестороннего рассмотрения доводов жалобы и отзыва заказчика,
обосновывающего принятое им решение, признать жалобу обоснованной либо
признать жалобу необоснованной.
14.2. В случае признания жалобы обоснованной контрольный орган в
сфере закупок выдает заказчику обязательное для исполнения предписание о
недопустимости отказа заказчика от исполнения контракта в одностороннем
порядке.
14.3. Предписание о недопустимости отказа заказчика от исполнения
контракта в одностороннем порядке может быть обжаловано заказчиком в
арбитражный суд.
14.4. При рассмотрении жалобы контрольный орган в сфере закупок
проверяет соблюдение заказчиком установленной настоящей статьей процедуры
расторжения контракта, в том числе факт проведения предусмотренной частью
10 настоящей статьи экспертизы. Контрольный орган в сфере закупок не
вправе давать оценку выводам, содержащимся в заключении эксперта
(экспертной организации), в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей
статьи. В указанных случаях решение заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта может быть обжаловано в судебном порядке.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент Российской Федерации